解除合同协议书 (一)

最佳答案关于解除合同协议书范文合集6篇
在日新月异的现代社会中,协议使用的频率越来越高,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。那么协议的格式,你掌握了吗下面是我为大家收集的解除合同协议书6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
解除合同协议书 篇1
甲方:
法定代表人:
电话:
地址:
乙方:
身份证号码:
电话:
地址:
甲、乙双方于年_月_日签订为期年无固定期限的劳动合同,现乙方向甲方提出申请,要求提前解除双方之间的劳动合同,甲方同意与乙方解除劳动合同。经双方充分协商,就解除劳动合同的有关事项达成如下合同。
一、双方一致同意于年_月_日解除劳动合同,双方的劳动权利义务终止。
二、因是乙方的原因提出与甲方解除劳动合同,按照《劳动合同法》的规定,甲方不需要向乙方支付解除劳动合同的经济补偿金、赔偿金等。乙方知悉《劳动合同法》的规定,不要求甲方支付经济补偿金、赔偿金等费用。
三、甲方为乙方缴纳社会保险费至本合同签订之日起终止。
四、甲、乙双方在此确认:劳动合同履行期间,双方已依法签订了书面的劳动合同,甲方依法履行了义务,包括乙方应享有的社会保险、劳动保护等。双方无违反劳动法律、法规的行为。解除劳动合同之日前的劳动报酬(含加班工资、奖金、补贴等)已结清。乙方不再因为原劳动合同的履行、解除,向甲方要求支付其他任何费用、补偿或赔偿。
五、乙方应在本合同签字后七日内与甲方有关部门(原所在部门、劳资、财务、后勤等)办理完工作交接、物品归还、账务交接、偿还财务借款等事项。如有乙方负责办理的对外业务没有清算完毕,乙方应负责将往来账目核对清楚,并将由对方盖章、签字确认的对账单(或欠款证明)交甲方财务部门。否则,由此给甲方造成损失的,由乙方负责赔偿。
六、劳动合同解除后,乙方仍负有保守所知悉的甲方商业秘密(包括本合同内容)的义务,不得泄露给任何第三方,否则应向甲方支付违约金元。乙方在解除劳动合同之前与甲方签订了《保密合同》、《竞业禁止合同》的,仍应遵守原合同的约定。
七、乙方办理完各项交接之5日内,甲方向乙方提供包括解除劳动合同在内的相关证明。乙方应于劳动合同解除后15日内到甲方办理相关转移手续,逾期不办责任自负。
八、甲、乙双方解除劳动合同后,乙方不得以任何方式对甲方进行诋毁、诽谤、恶意中伤、及任何有损甲方形象或利益的行为,否则甲方有权追究乙方相应的法律责任。
九、本合同经甲方盖章,乙方签字后生效。
十、本合同一式二份,甲、乙双方各一份。
(以下无正文)
甲方(签字或盖章):
法定代表人或授权委托人:
年 月 日
乙方(签字或盖章):
年 月 日
解除合同协议书 篇2
案情介绍
原告:王维和。
被告:云南东陆实业有限责任公司(以下简称东陆公司)。
被告:云南省技术进步开发投资有限公司(以下简称技术开发公司)。
原告王维和的诉讼请求是:
1、解除原告与两被告三方签订的共同投资《协议书》;
2、责令被告停止对原告公司财产所有权的侵权行为;
3、两被告返还原告的2294万余元资产和赔偿损失;
4、确认两被告非法炮制的有关侵占原告财产所有权的法律文书和实施的行为为无效的法律文书和行为;
5、被告承担本案诉讼费用。
以下为一审法院确认的事实:玉溪市维和制药有限公司(以下简称维和公司)于1996年7月19日登记成立,王维和为法定代表人,股东为王维和及玉溪市莲池实业总公司(以下简称莲池公司),注册资金为20xx万元,王维和出资占55%,莲池公司出资占45%.1997年7月25日,东陆公司、技术开发公司与维和公司签订了一份《协议书》,约定共同投资成立云南维和药业股份有限公司,注册资金为7500万元,东陆公司投资3000万元,技术开发公司投资2400万元,维和公司投资2100万元。同日,东陆公司、技术开发公司与王维和另签订了一份《协议书》,约定三方重新投资原维和公司,注册资金为7500万元,东陆公司投资3000万元,技术开发公司投资2400万元,王维和投资2100万元。
1997年8月20日,东陆公司法定代表人郑
在春持8月19日维和公司《章程修改条款》,依7月25日东陆公司、技术开发公司与王维和签订的“三方重新投资原维和公司”的《协议书》,以维和公司董事长的名义向玉溪市工商局申请维和公司有关事项的变更。1997年9月9日,玉溪红塔审计中心玉溪市审计事务所出具了维和公司注册资本金为7500万元的《资本金核验证明书》。1997年9月26日,玉溪市工商局根据变更申请及9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录,对维和公司部分事项进行了变更登记,法定代表人变更为郑在春,注册资金为7500万元,股东变更为东陆公司、技术开发公司及王维和,其中东陆公司出资3000万元,技术开发公司出资2400万元,王维和出资2100万元。1997年12月21日,两被告召开会议,作出维和公司《董事会暨股东会决议》,称原维和公司股本金为零,不再享有股东权益。
在被告据以进行维和公司工商变更登记的一系列法律文书中,1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》、维和公司《章程修改条款》这两份材料上的“王维和”签名是参会人员蒲新民所写,没有证据证明蒲新民已征得王维和的同意。1997年9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录这两份材料,经云南省人民检察院及云南省高级人民法院法医技术鉴定中心鉴定,前两页(内容部分)与尾页(无正文,签名部分)非一次性形成。另,1997年12月21日维和公司《董事会暨股东会决议》没有王维和的签名,两被告在庭审中认可该决议不产生法律效力。
云南省高级人民法院认为,在维和公司的经营运作中,既有民事行为,也有行政行为。在本案中,法院仅就民事行为的法律效力进行审查,有关工商管理机关进行变更登记的行政行为不在本案审查范围。该院认为,1997年7月25日东陆公司、技术开发公司与维和公司签订的《协议书》及东陆公司、技术开发公司与王维和签订的《协议书》,分别违反了《公司法》第75条和第39条,因而无效。1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》及维和公司《章程修改条款》的内容不能视为王维和真实意思表示,因而无效。1997年9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录这两份
材料,一方面不足以确认为王维和之意思表示,另一方面其内容不符合法律规定(《公司登记管理条例》第9条、第31条),因而无效。该院还认为,根据《公司法》第4条,公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策、选择管理者等权利,原告王维和作为公司的股东,在本案中无权以财产所有权争议主张权利,其请求两被告返还资产和赔偿损失的主张不予支持。
一审判决为:1997年7月25日东陆公司、技术开发公司与维和公司签订的《协议书》及东陆公司、技术开发公司与王维和签订的《协议书》,1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》及维和公司《章程修改条款》,1997年9月25日的'维和公司《董事会决议(1997)1号》及维和公司第二次股东会议记录,1997年12月21日维和公司《董事会暨股东会决议》,均无效。驳回原告其他诉讼请求。诉讼费由王维和承担30%,东陆公司、技术开发公司共同承担70%.
评析
本案的诸多法律问题是值得探讨的:
一、本案涉及的法律关系主要有四个:
1、东陆公司、技术开发公司与维和公司之间的共同投资关系,即联营问题;
2、东陆公司、技术开发公司、王维和、莲池公司之间的股东地位问题;
3、工商管理机关进行变更登记的行政行为;
4、东陆公司、技术开发公司的侵权问题。
一审法院对工商管理机关进行变更登记的行政行为问题不予审理是符合现行法律规定的,然而,东陆公司、技术开发公司变更维和公司董事长的行为是不是行政行为?东陆公司、技术开发公司对维和公司的变更申请是不是行政行为?人民法院在审理经济案件时能否对变更公司董事长的行为及提出变更申请的行为其合法性进行判定?
二、根据《公司法》的规定,原告王维和作为公司的股东,在本案中无权以财产所有权争议主张权利,这无疑是正确的。然而,如果一审认定的事实是确切的,王维和由原来占股权55%的大股东变为占股权28%的小股东,莲池公司的股东权利则变为零,其股东权利已受到了极大的侵害,而这一侵权行为主要是由两被告实施的,那么王维和及莲池公司能否对股东权利被侵害主张权利?人民法院在审理经济案件时是否应对这一侵权行为进行审理?人民法院是否有权对原、被告的股东地位进行判定?
三、在现实的经济纠纷中,尤其是涉及公司法人的经济纠纷中,往往既有平等主体间的民事行为,又有行政行为,而按照现行的审判制度,经济案件依照民事诉讼程序进行审理,无权对行政行为进行审查,对行政行为的审查则要另行通过行政诉讼程序,这样一来,一桩经济纠纷就必须经过两次甚至三次诉讼才能解决问题,这显然与“便于当事人诉讼、便于人民法院审判”的“两便原则”相悖。法律界及立法机关应当对这一问题进行研究,找出切实可行的解决办法来,比如,制定特别的“经济诉讼法”,在审理经济案件时赋予人民法院行政审判权,或者,在审理涉及行政行为的经济案件时,由经济审判庭和行政审判庭联合组成五人或七人的特别合议庭,对不同的当事人、不同的问题分别适用不同的诉讼程序,等等
解除合同协议书 篇3
出租人(以下简称甲方):
承租人(以下简称乙方):
甲、乙双方原于年 月 日签订的 合同,经双方友好协商一致,同意该合同于 年 月 日予以解除。并就解除商铺租赁合同,双方达成如下协议:
一、双方签字生效后乙方在天内将铺位退回甲方。如乙方不按时退租,每逾一天,需向甲方支付元的违约金。
二、乙方需交清租金、水电费等一切费用。
三、退租时原有水、电等应该保持正常,乙方不得损坏铺内设施和原装修,损坏应照价赔偿。
四、与相关费用结算清楚后甲方向乙方退回所收共计 元的押金。
五、因乙方未能按期办理完退租手续或给甲方产生任何损失,甲方有权用押金冲抵所欠费用或损失。
六、乙方退租给他人产生的任何损失甲方不承担任何责任。
七、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,同具法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
年_月_日 年_月_日
解除合同协议书 篇4
用人单位: (以下简称甲方) 劳动者: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关规定,经甲、乙双方协商一致,就解除双方劳动合同一事达成如下协议:
第一条、劳动合同的解除
甲乙双方之间的劳动合同关系,在签订本协议后即予以解除,双方之间的权利义务关系,在本协议生效后全部予以终止。
第二条、薪酬、社保及经济补偿金
乙方确认,在签订本协议之前,甲方已履行用人单位全部义务,依法向乙方足额发放薪酬、办理社保及支付各种经济补偿金。在签订本协议之后,乙方不得因劳动关系再向甲方主张任何权利。
第三条、工作交接及离职手续
在签订本协议之前,甲乙双方已办理工作交接和离职手续,乙方的社保由乙方自行接续办理。
第四条、保密义务
劳动合同解除后,乙方仍负有保守所知悉的甲方商业秘密的义务,不得泄露给任何第三方。
第五条、争议解决
甲乙双方因履行本协议发生争议,由双方友好协商解决。
第六条:其他
本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
解除合同协议书 篇5
甲方:xx有限公司
乙方:xxxx有限公司
丙方:xxxx—工程有限公司
监理公司:xxxx—监理中心有限公司
乙方于 200年 月 日与 xx有限公司(甲方更名前公司) 签订了xx有限公司xx项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善XX年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善XX年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(xxxx—等)工程造价:
1、200年xx月xx日前完成部分:按xx—工程咨询有限公司《xx公司xxxx造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
2、20xx年xx月28日至20xx年月xx日期间完成部分:按xx造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:
1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20xx年xx月日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位xxxx工程有限公司的借款人民币xx万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:
2。1该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计xx—万元(小写:xxxx元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
2。2本协议第2。1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
3。1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
3。2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用xx万元(小写:xx—元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。
八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。
九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币xx元(小写:xx—元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币xx元(小写:xx—元)按甲、乙双方于20xx年xx—月21日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。
九、20xx年xx月21日后,施工的xxxx等工程所涉及的债权债务由xx工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
委托代理人(签章): 委托代理人(签章):
签订时间:
解除合同协议书 篇6
解除劳动合同协议书
解除劳动合同的情况
1、合同期限届满,不再续订新的劳动合同;
2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作;
3、乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行按排的工作;
4、乙方严重违反劳动纪律或者甲方规章制度,解除劳动合同协议书。乙方过错对甲方利益造成重大损害;
5、客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经甲乙双方协商同意终止合同。
解除劳动合同协议书
( 方)因_原因,要求提前解除与( 方)于__年月日签订的劳动合同,合同范本《解除劳动合同协议书》。经协商,双方同意根据_(劳动法或劳动管理的有关规定),从年月日起,解除劳动合同。甲方按规定支付(不支付)乙方经济补偿金元。
本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章)
乙方(签名)
年 月 日
解除劳动合同协议书适用的法律条款
解除劳动合同协议书适用劳动法
第二十八条 用人单位依据本法第二十四条、第二十六条、第二十七条的规定解除劳动合同的,应当依照国家有关规定给予经济补偿。
第二十四条 经劳动合同当事人协商一致,劳动合同可以解除。
第二十六条 有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人:
(一)劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
(二)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。
第二十七条 用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的,应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,经向劳动行政部门报告后,可以裁减人员。
用人单位依据本条规定裁减人员,在六个月内录用人员的,应当优先录用被裁减的人员。
质量保证资料核查表都填哪些内容? (二)
最佳答案一、编制依据
1、档案管理部门关于编制档案的相关规定。
2、人民防控工程质量检验标准及说明。
二、组卷
1、案卷的要求:购买“城建档案盒”,文字卷厚2cm,图纸卷厚4cm。每个卷内第一页为“城建档案”封面,第二页为“城建档案目录”。
2、第一部分:工程前期及竣工文件材料。
(1)人防工程(防空地下室)人防专用设备一览表。
(2)防空地下室设计意见书(报建表)。
(3)XX市人民防控办公室结建防空地下室设计方案审查意见书。
(4)XX市人民防空办公室结建防空地下室审核通知书。
(5)建筑设计的消防审批文件(建筑设计防火审核意见书)。
(6)工程地质和水文地质勘查报告(盖章)。
(7)规划许可证。
(8)施工许可证。
(9)承发包合同或施工合同、协议书、招标、投标、决标等文件(盖章)。
(10)工程施工组织设计(施工方案【人防部分】)(签字)。
(11)公安消防等部门出具的认可文件或准予使用的文件。
(12)人防工程质量监督登记表(盖章)。
(13)人防工程质量监督记录。
(14)人防工程竣工报告(包括施工单位的自评报告和监理单位的评估报告)。
(15)与人防工程有关的会议纪要(盖章)。
(16)人防工程质量监督报告(人防质监站提供)。
(17)山东省人民防空工程竣工验收备案表。
3、第二部分:人防专用设备。
(1)人防工程(防空地下室)人防专用设备一览表(应加盖建设单位和施工单位公章)。
(2)人防门的生产许可证、备案证、人防专用设备购销合同(建设单位提供)。
(3)合格证(包括钢门用钢材的质量证明文件和混凝土门的质量证明文件)。
(4)手动密闭阀门、防爆超压排气活门、自动排气活门、油网除尘器、过滤吸收器的生产许可证、备案证、合格证。
(5)防爆地漏的生产许可证、备案证、合格证。
(6)人防专用呼吸按钮及通风方式信号箱的生产许可证、备案证、合格证。
(7)混凝土封堵梁的规格型号、数量和检测站的回弹报告。
(8)生产许可证、备案证可用一份(应加盖生产厂的红章)。
4、第三部分:各种材料合格证、准用证,试验、检验报告。
(1)“城建档案”封面。
(2)“城建档案目录”。第三页是“质量保证资料核查表”(卷内有几页填几页)。
(3)“主要材料名称封面”如钢材、水泥、砂、石、砖,防水材料;暖通【风】、水、电等)。
(4)“分部工程名称封面”。
(5)“分部工程质量验收记录表”。
(6)“各分项工程报验单(监理)(分项工程质量评定表中有监理签章的,此页可不要)”。
(7)“分项工程质量验收记录表和隐蔽工程检查验收记录、验收单,各种试压、调试、试验、测试记录报告,施工日志(人防部分)等”。
(8)“隐蔽记录中,须画结点图的部位:防水层、底板、外墙、临空墙、顶板、门框墙(不同型号的门均应画结点图)、后浇带(底板、墙体、顶板分别画结点图)、穿墙管线与预埋套管间的密闭处理及电气管线上的抗力片等”。
(9)底板、外墙、临空墙、顶板、门框墙应标明厚度、钢筋间距、排距、钢筋规格型号,标明拉结钢筋间距、布置方式及规格型号。
5、第四部分:图纸会审、设计变更、定位放线等。
6、第五部分:分部、分项工程质量验收材料及整理顺序。
7、第六部分:监理文件材料。
(1)监理评估报告。
(2)监理规划。
(3)监理月报(人防地下室部分)。
(4)监理人员组织名单。
8、第七部分:竣工图。
9、法规、规章规定必须提供的其他文件。
三、说明
1、人防工程(含防空地下室)应单独整理工程档案资料。整理档案资料时,应使用国家人防工程质量监督站制定的评定标准和表格。
2、工程较小,各部分材料较少,可几个部分合一个卷;工程较大,材料较多的,一个部分可以分成几个卷。
3、案卷内不同尺寸的文字材料统一折叠为297*210,材料面幅尺寸小于297*210的,应粘贴到等尺寸的纸上。
4、“城建档案”封面、“城建档案卷内目录”、“主要材料名称封面”、“分部工程名称封面”不算页数。
5、每个卷编号从每份文件材料首页上标注页号,最后一份文件填写首、末两页的页号,如XX——XX页。
6、增加四张图纸:总平面布置图、地上一层平面图、立面图、剖面图。
建房协议书 (三)
最佳答案在不断进步的社会中,很多地方都会使用到协议,签订协议后则有法可依,有据可寻。那么协议的格式,你掌握了吗以下是我为大家整理的建房协议书7篇,希望能够帮助到大家。
建房协议书 篇1
甲方(全称): (以下简称甲方)
乙方(全称): (以下简称乙方)
甲方: 乙方: 根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造。
1、建 房 协 议 书 (合 同) 方,补偿款老房随改随付,最迟不得超过两年(20xx 年 12 月底为期限,不 管老房改与未改,必须一次性付清) 。
2、张敬国选择 3 标段,得本协议在建新房四楼一套,另拿两万元人民 币补偿甲方,补偿款在住进或转卖之日起一次性付清,最迟不得超出两年 为了老三张敬华的新农村房屋建设顺利开工,也为了解决兄弟间的后顾 (20xx 年 12 月底为期限,不管住没住、卖没卖,必须一次性付清) 。补充说 之忧,经兄弟三人以公平公正的原则, (老大张敬仁未到由其子张卫代理、 明,按口头协议承建方将四楼做到跟底下楼层一样不缩阳台,张敬国必须拿 老二张敬国、老四张敬红)协商解决,把建新房与老房合为一体,分做三个 壹万元给承建方张卫作为活动经费,反之没有成功补充说明废除。
标段分配,1 标段负责承建新房,2 标段负责老房改造,3、标段负责住新房 三、以后四楼房顶假若有可能加层,协议三方共同享有,住四楼的任何 四楼一套,由叔侄三自行选择其中任意一个标段完成。
任何人人无权干涉。
一、张敬华为甲方,1 标段为承建方为乙方,甲方在建房期间不承担任 四、此协议按一式四份发放,包括老三张敬华在内,老大张敬仁及妻儿 何费用和责任,新房成功后(直接住进一楼及前车库一间归他本人所有)另 女,老二张敬国及妻儿女,老四张敬红及妻儿女,其中任何一个人都不得反 外叔侄三人分别补偿甲方人民币共计十万元,不含养老费,到时另由当 悔。
事人叔侄三人共同负担, (注张敬华及其他两位参选人员必须放弃老房屋所 五、此协议书在签字之日起生效,户主及本组小组长成员加老表李 有权) 。
大华等签字为证。
二、选择标段结果 责任和义务如下:
最后特别补充一点,付补偿款给甲方时,必须要本协议三方代理人在场
1、张卫选择 1 标段为承建方,在建房期间质量要达标,安全责任自己 共同见证。
承担,他人概不负责,房屋一楼设前后两间车库,后车库和二、三楼自行处 理,一楼负责水、电、门、窗、防盗网,简装(刷白)到位,四楼水电按市 场销售模式到位,另外拿四万元人民币补偿甲方,补偿款卖房后一次付清, 最迟不得超过两年(20xx 年 12 月底为期限,不管房子卖与未卖,必须一次 性付清) 。
2、张敬红选择 2 标段,负责老房改造两间,另拿四万元人民币补偿甲
甲方:_
乙方:_
户主:_
20xx 年 xx 月xx日 签字
建房协议书 篇2
卖方(甲方):
姓名:身份证号码:_
地址:_ _ _电话:_
买方(乙方):
姓名:身份证号码:_
地址:_ _ _电话:_
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:
第一条 甲方自愿将合法取得的位于 还建房一套出售给乙方。房屋结构为 ,房屋性质为 ,建筑面积__平方米(以实际面积为准,不少于 平方米)。并保证已经取得房屋其他产权人或利害关系人同意。
第二条 经过双方商定,乙方应支付的总房款为(人民币) 元整,大写(人民币) 。 双方签定合同时,乙方一次性付清房款。同时,该还建房的过渡费从签订合同之日起至交房日止归乙方所有,甲方应于签订合同当日将过渡费领取卡交给乙方。
甲方在收款时应向乙方出具收条。
第三条 甲乙双方权利义务
1、甲方应于收到接房通知当日联系乙方共同办理接房事宜,于接房当日将房屋交付乙方使用并将与该房屋有关的所有资料、票据交付乙方。
2、甲方从本合同签订之日起到将房屋产权过户给乙方期间,不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人。甲方应积极配合建设单位办理房屋产权事宜,以首次取得的房屋产权证上登记的日期为准,最迟在5年届满当日配合乙方到房管部门办理过户登记。如果5年期内能够办理过户登记,甲方应随时配合乙方办理。
3、甲乙双方均不得擅自解除本合同。
第四条 费用分担
因乙方购买该套房屋所产生的税、费由乙方承担,五通、大修基金及其他后期费用由乙方直接向有关部门缴纳。甲方应予以协助。
第五条 违约责任
1、甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付乙方总房款1%的违约金。
2、如甲方逾期不将房屋产权过户给乙方或擅自将房屋出售、出租给他人或者其他因甲方原因导致乙方无法取得房屋产权的,乙方有权单方解除本合同,并要求甲方按乙方主张权利时该房屋的市场评估价格的2倍赔偿乙方损失。
第六条 本合同发生争议的解决方式
本合同在履行中若发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第七条 本合同共两页,一式叁份,甲乙双方各执一份、见证人留存一份,自双方签字按手印之日生效,具有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):见证人(签章):
年月日年月日 年 月 日
建房协议书 篇3
甲方:
乙方:
甲乙双方就位于的一处农村房屋的'买卖事项,根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定,经充分、平等协商,自愿达成如下一致协议;
一、本合同双方当事人均为__市_街道__村_组集体成员。
二、房屋情况:
本合同项下的房屋位于__市__街道,相邻为,建筑面积,北屋,东屋,西屋,南屋,院落面积为,房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在名下。
三、该交易房屋由甲方全额出资建造,使用的土地为村__组集体土地,并征得其他村民和村集体同意,可以长期占有、使用。
四、在房屋交付给乙方前,甲方保证:
1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利,或已征得其他权利享有人的同意,拥有处分该房屋的权利;
2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;
3、如甲方违反本保证,须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。
五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_万元,该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。
六、房款支付:
自该合同双方签字之日起日,乙方一次性付清全部款项,并将该款项汇入甲方账号为的账户;如未按期交付房款,乙方需每天额外向甲方支付房款总额的违约金,如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款,甲方不经乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。
七、房屋交付:
乙方根据第六条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起日内,甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,须向乙方每天支付元的违约金,直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内,仍未交付房屋,乙方不经甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的违约责任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后日,甲方应当根据乙方的需要,积极配合乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延,不予以配合,甲方须向乙方每日支付元违约金,直至协助乙方办理完房产过户为止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的原因造成无法办理过户的,与甲方无关。
九、该房屋交付给乙方后,该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的所有权益归乙方所有,包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方,如甲方无故拖延或拒绝给付乙方,除全部给付补偿款外,须向乙方支付元的违约金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜与甲方无关,甲方不得以任何理由妨碍或侵犯乙方基于本合同约定而享有的占有、使用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人原因侵犯乙方的权利,造成乙方无法继续占有、使用或处分房屋的,甲方除返还本合同全部购房款外,须按照发生妨碍乙方占有、使用或侵犯乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。
十一、在本合同签订之日起,甲方未经乙方同意,不得将该房屋出卖给任何第三方:如甲方违反本约定,擅自处分房屋,甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100%的违约金。
十二、其他事项:
1、如果双方就本合同事项发生争议,双方无法协商解决时应当首先请求本村村委会、所在街道办事处协调解决。
2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人,并在本合同上签字摁手印。
3、本合同正本一式六份,双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效,并持续有效。
甲方(签字捺印):
身份证号:
乙方(签字捺印):
身份证号:
见证人(签字捺印):
身份证号:
见证人(签字捺印):
身份证号:
附:
见证人声明
见证人声明如下:
1、见证人与甲乙双方同为集体组织成员;
2、见证人与甲方或乙方任何一方就本房屋买卖不存在任何利益纠纷;
3、本合同经我们见证,双方自愿、平等协商,不存在胁迫、暴力强迫等违法情况,合同是双方当事人的真实意思表示;
4、本合同在20xx年月日在家中签订,现场参与人员有甲方、乙方和见证人总计四人,双方签字盖章后本合同生效。
见证人(签字捺印):
甲方(签字捺印):
乙方(签字捺印):
20xx年月日
建房协议书 篇4
甲方:山东大学
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和山东省省直机关房改政策,甲乙双方就山东大学集资建房购房事项达成协议如下:
一、甲方决定采取集资建房的办法建设教职工住宅。乙方同意接受《山东大学集资建房分配方案》,自愿决定参加山东大学集资建房购房。
二、甲方应在住房分配前向乙方提供集资建房的规划方案、楼座位置和楼房的户型。乙方依据《山东大学集资建房分配方案》的规定参加集资建房选房积分排队, 有校外房改房的住户,需产权单位与山东大学签定住房返售协议,不能签定协议者,取消其排队选房资格。积分排队公示三榜后,依据甲方通知的时间和地点参加选房。选房前乙方领取《山东大学集资建房选房通知书》时交付订金壹万元。乙方于选房前可以放弃选房权,但在选到住房,集资建房通知书经甲方确认后,所交订金转为定金,乙方不得弃权,否则,乙方所交壹万元定金甲方不再退还。乙方选房后如因甲方原因致乙方最终不能入住,甲方须向乙方双倍返还定金。如无上述违约情形,定金抵作购房款。
三、乙方在选到集资建房 宿舍 楼 单元室后,由甲方在发给乙方的《山东大学集资建房选房通知书》上签字盖章确认。在甲方通知交纳集资房款前乙方需将原住房的房产证件交学校房改办公室。选房结束后,由甲方张榜公示选房结果,对弄虚作假者,甲方有权收回其所选住房。
四、乙方根据自己所选住房,按照建筑面积加分摊面积预算价款为 元。若选到顶层带阁楼的住房,必须同时交纳阁楼预算款, 阁楼预算房款暂按住房预算价格的60%交纳, 地下室按所选楼号按单元和房号搭配分配,依据其建筑面积按住房预算单价房款的50%交纳预算房款。预算房款共计 元 。预算房款自选房之日起10日内一次交齐。逾期未交齐预算购房款或选到住房后因个人原因放弃,所选住房由学校另行分配,除定金不予退还外,甲方将于本次分房工作结束后退还乙方已交预算房款,不计利息。
五、在工程竣工后,甲方将经过建筑工程质量监督部门验收合格的房屋交付乙方。乙方必须在领到住房钥匙后90日内将原住房交给甲方,乙方保证除上述房屋外,没有其它房改房和公有住房,否则,甲方将不再给乙方办理相关的购房手续并收回乙方所选集资房。若乙方不按时交回所选集资房,乙方同意自上述90日期限届满后,甲方按集资房建筑面积当年的成本租金的4倍每月在乙方工资中扣除集资房的租金,直至乙方交回原住房或集资房为止。
六、集资房经评估后,乙方所购住房面积、售价按照届时山东省省直房委办确定的评估结果执行,超标面积暂依据省直房委办(XX)3号和鲁政办发(XX)21号文件执行。甲方按照届时山东省省直房改的有关政策为乙方办理购房和换购房手续,所发生的费用由乙方负担,乙方依据该评估结果结算购房款,多退少补,集资房款结算完毕,甲方再向乙方发放个人《房屋所有权证》。
七、在甲方发放集资建房钥匙前乙方调离山东大学(组织安排除外)或出国逾期不归,甲方取消乙方购房资格,收回乙方所选集资房,退还乙方已交预算房款和定金,不计利息。
八、在楼房建设过程中,乙方未经甲方和施工方允许, 不得进入施工现场,不得干预和影响楼房的正常施工和管理。乙方可以通过学校房改领导小组和基建处对施工过程和建筑质量进行全过程的了解和监督。
九、乙方对房屋装修不得破坏建筑主体结构和公共设施,因乙方改造所造成的一切经济损失和相关责任由乙方全部负责并承担相应的赔偿责任。
十、所建集资住房全部实行物业管理,乙方入住后必须服从物业管理的有关规定和要求。
十一、本协议书一式叁份,甲乙双方各执一份,公证处留存一份。本协议书自双方签字盖章并共同申请山东省公证处公证后生效,公证费用甲乙双方均担。甲方:山东大学(盖章) 乙方:(夫妻双方签字)
身份证号码:
XX年 月 日 XX年 月 日
建房协议书 篇5
建房者(甲方):
承建者(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本工程具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。
一.工程性质
二.工程标底:甲方建造楼房一座()米,宽()米,共()层,大约面积()平方米。
三.工程价格:
双方达成一致,此工程每平方按()元,大约总造价暂定( )元,结算按实际面积。
四. 工程材料规格:
1.砖: 2.水泥:
3.钢筋:五. 工期:自( )年( )月( )日至( )年( )月( )日交工。工期延长,乙方应付滞纳金百分之五。
六.交付方式:乙方进工地甲方付生活费( )元。材料进工地后按所用资金付款。地基出来后付( )元,一楼盖起付( )元,二楼盖起付( )元,三楼封顶付( )元,三楼封顶预置厚度10公分。
外粉结束付总房价的( ),内粉结束付总房价的( ),地平拉完付( )。
七.甲方责任:
1.共同进入工地,甲方必须提供三通一平,工人住宿。
2.工人在施工过程中,甲方不得阻扰施工,不得谩骂工人,殴打工人,外在人员在工地闹事,甲方应出面阻拦,调解。
3.施工款要及时交付,不得拖延时间,否则误工费,损失费由甲方承担。工程结束后工程款不得扣留,滞压。
4.甲方以一般民房监工,有不尽事宜及时与邻班人员协商处理,过时不得以任何借口要求翻工。(待完工后,本建筑按实际面积计算)。
八.乙方责任:
1.质量按一般民房标准,具体施工按照甲方图纸为准。甲方提出问题及时修改,知错再错严惩。
2.乙方工人要与邻居和睦相处,搞好卫生,注意社会影响,注意施工安全,避免与房东争执,认真施工,质量保证。
3乙方工人在施工中的工伤事故由乙方负责。
4.乙方建筑设备由乙方自备。
5.建房完成后如无重大质量问题全部结清。
九.违约责任:
甲方无故辞退乙方或者乙方无故停产,双方进行协商,应赔付给另一方违约金,追究其法律责任。根据《中华人民共和国合同法》第107条规定:‘当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。’
十.约定事项:
1.本合同与( )年( )月( )日起生效,任何一方不得擅自修改或终止。
2.本合同一式三份,甲.乙.担保人各执一份。
备注:建房者(甲方): 建房者(乙方): 担保人:身份证号:身份证号:身份证号:
联系电话:联系电话:联系电话:
工程完工后,请付清工程款。
年 月 日
建房协议书 篇6
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商,乙方承建甲方 层民用楼房,面积大约在 平方米左右,每平方米 元,总造价为 元(大写: ),承建方式 ,竣工验收后,按实际建筑面积付款,特定如下协议,望甲乙双方共同遵守。
一、基础为井桩基础,共计 个井桩按图纸施工,建房规格 米,共分为 间门面;室内带 个楼梯.正负零按现场确定,底梁混凝土必须用水泥进行施工,砌墙抹灰用325#水泥进行施工。
二、电路:每间房一开两插一灯泡,电线为众邦4平方铜芯线为主线,和插座线照明线为2.5平方铜芯线,由乙方完成。
三、本工程不包括涂料,确保水、电、路三通,由甲方提供,按期施工,施工期间如有特殊原因由甲方出面解决。乙方不承担任何责任。
四、经甲乙双方协商,工期为 个月(除下雨天),从开工之日算起,为确保工程顺利进行,规范施工,未注明处,按图施工,甲方按照工程合同付款,有工程款不到位所造成的经济损失由甲方承担,乙方在施工期间积极配合甲方合理的建议,规范施工,安全事故全部由乙方负责。
五、付款方式:经甲乙双方协商,乙方进入现场由甲方付给乙方总造价的 %的材料款,一层打混泥土前付乙方总造价的 %,二层打混泥土前付给乙方总造价的 %,三层打混泥土前付给乙方总造价的 %,外墙粉刷完工后付给乙方总造价的 %,内粉完工后付给乙方总造价的 %,其余部分交工后一次付清。不能拖欠民工工资。
六、附注条款: 。
本协议一式二份,签字后生效。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
时间: 时间:
建房协议书 篇7
房主(甲方):
承建方(乙方):
甲方委托乙方承建一栋二层砖混结构民房住宅,为明确双方在承建过程中的权利、义务,经双方协商达成以下协议;
一、 私人住宅主体工程。
二、 承建方式;甲方将其住宅主体工程以包工包料的方式承包给乙方承建。
三、 建房工期:建房工期为60天,施工日期由签订合同之日算起。
四、 工程价格:按平方米320元计算。
五、 施工安全要求及质量问题责任:
1、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
2、乙方要根据建筑操作规程按质按量施工,不许偷工减料。若有工程质量问题(如主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;挑梁断裂、露筋等)发生,经有关部门评估后由乙方承担一切损失。
六、 工期延误:乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方确认,工期可相应顺延。
1、 因停电、下雨等造成停工;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意给予顺延的其它情况。
七、 付款方式:
1、 乙方地基完工后,甲方将付清地基所用的费用,并预付工程款贰万元整。
2、 底层屋面完工后,若无质量问题,甲方支付工程款贰万元整。
3、 顶层屋面浇注完工后,若无质量问题,甲方支付工程款壹万元整。
4、 外墙粉刷完工,若无质量问题,甲方支付工程款伍仟元整。
5、 内墙粉刷完工,若无质量问题,甲方支付工程款伍仟元整。
6、 余款待整个工程竣工后,经明年一个雨季检验,如无质量问题,将在8月份一次性付清。
八、 本合同一式两份,甲、乙双方签字后生效。生效后甲乙双方必须共同遵守执行。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签名): 乙方(签名):
这种绿化承包合同在法律上是否生效,合法? (四)
最佳答案合同无效,你父亲没有签字,而合同规定签字生效。免责条款无效——“承包期内所用人员(含承包本人)发生人身伤害无论与甲工作有无关系均有乙方负责”。
;存在事实上雇佣的劳动关系;单位有责人赔偿损失,若调解不成可诉至法院。
合同有效。合同性质属于劳务合同,从事该项工作的人均由承包人雇佣,承包人应该承担雇佣责任。学校承担的是合同约定责任。
合同有效。合同性质属于劳务合同,从事该项工作的人均由承包人雇佣,承包人应该承担雇佣责任。学校承担的是合同约定责任。
质量保证资料核查表都填哪些内容 (五)
最佳答案一, 编制依据
1、 档案管理部门关于编制档案的相关规定。
2、 人民防控工程质量检验标准及说明。
二, 组卷
1、 案卷的要求:从城建档案馆购买“城建档案盒”,装文字的厚2cm,装图纸的4cm,每个卷内的第一页是“城建档案”封面,第二页是“城建档案目录”。
2、 第一部分:工程前期及竣工文件材料。
应包括:(1)人防工程(防空地下室)人防专用设备一览表;
(2)防空地下室设计意见书(报建表);
(3)XX市人民防控办公室结建防空地下室设计方案审查意见书;
(4)XX市人民防空办公室结建防空地下室审核通知书;
(5)建筑设计的消防审批文件(建筑设计防火审核意见书)
(6)工程地质和水文地质勘查报告(盖章)
(7)规划许可证;
(8)施工许可证;
(9)承发包合同或施工合同、协议书、招标、投标、决标等文件(盖章)
(10)工程施工组织设计(施工方案【人防部分】)(签字)
(11)公安消防等部门出具的认可文件或准予使用的文件;
(12)人防工程质量监督登记表(盖章)
(13)人防工程质量监督记录;
(14)人防工程竣工报告(包括施工单位的自评报告和监理单位的评估报告);
(15)与人防工程有关的会议纪要(盖章)
(16)人防工程质量监督报告(人防质监站提供);
(17)山东省人民防空工程竣工验收备案表。
3、 第二部分:人防专用设备。目录后第一页是人防工程(防空地下室)人防专用设备一览表(应加盖建设单位和施工单位公章),依次是人防门的生产许可证、备案证、人防专用设备购销合同(建设单位提供),合格证(包括钢门用钢材的质量证明文件和混凝土门的质量证明文件);手动密闭阀门、防爆超压排气活门、自动排气活门、油网除尘器、过滤吸收器的生产许可证、备案证、合格证;防爆地漏的生产许可证、备案证、合格证;人防专用呼吸按钮及通风方式信号箱的生产许可证、备案证、合格证。混凝土封堵梁的规格型号、数量和检测站的回弹报告;若人防专用设备为同一厂家的产品,生产许可证、备案证可用一份(应加盖生产厂的红章)。
4、 第三部分:各种材料合格证、准用证,试验、检验报告。卷内第一页是“城建档案”封面,第二页是“城建档案目录”,第三页是“质量保证资料核查表”(卷内有几页填几页),第四页是封面(主要材料名称如钢材、水泥、砂、石、砖,防水材料;暖通【风】、水、电等),材料少的可以写其他;第五页是(监理)报审、批表,后面是材料合格证、准用证或备案证,建筑材料检测委托单,检验、检测、试验报告。
5、 第四部分:图纸会审、设计变更、定位放线等。
6、 第五部分:分部、分项工程质量验收材料及整理顺序:第一,二页同上卷,第三页是封面(分部工程名称);第四页是分部工程质量验收记录表;第五页是各分项工程报验单(监理)(分项工程质量评定表中有监理签章的,此页可不要);第六页以后是分项工程质量验收记录表和隐蔽工程检查验收记录、验收单,各种试压、调试、试验、测试记录报告,施工日志(人防部分)等。隐蔽记录中,须画结点图的部位:防水层、底板、外墙、临空墙、顶板、门框墙(不同型号的门均应画结点图)、后浇带(底板、墙体、顶板分别画结点图)、穿墙管线与预埋套管间的密闭处理及电气管线上的抗力片等。底板、外墙、临空墙、顶板、门框墙应标明厚度、钢筋间距、排距、钢筋规格型号,标明拉结钢筋间距、布置方式及规格型号。
7、 第六部分:监理文件材料。包括:(1)监理评估报告;(2)监理规划;(3)监理月报(人防地下室部分);(4)监理人员组织名单。
8、 第七部分:竣工图。
9、 法规、规章规定必须提供的其他文件。
三、说明:
1、人防工程(含防空地下室)应单独整理工程档案资料。整理档案资料时,应使用国家人防工程质量监督站制定的评定标准和表格。
2、有的工程较小,各部分材料较少,可几个部分合一个卷;工程较大,材料较多的,一个部分可以分成几个卷。
3、案卷内不同尺寸的文字材料统一折叠为297*210,材料面幅尺寸小于297*210的,应粘贴到等尺寸的纸上。
4、“城建档案”封面、“城建档案卷内目录”、“主要材料名称封面”、“分部工程名称封面”不算页数。
5、每个卷编号从每份文件材料首页上标注页号,最后一份文件填写首、末两页的页号,如XX——XX页。
6、增加四张图纸:总平面布置图、地上一层平面图、立面图、剖面图。
我们通过阅读,知道的越多,能解决的问题就会越多,对待世界的看法也随之改变。所以通过本文,法构网相信大家的知识有所增进,明白了工程承包合同简单版样本。