建设工程施工合同的法律纠纷在建筑行业中屡见不鲜，为了正确审理这类纠纷案件，依法保护当事人的合法权益，并维护建筑市场的秩序与健康发展，最高人民法院于2020年12月25日
审理建设工程施工合同司法解释 (一)
贡献者回答法律主观：
建设 工程施工合同 是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照 施工合同 ，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 《 民法典 》（自2021年1月1日起施行 ）第七百八十八条： 建设工程合同 是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
法律客观：
《中华人民共和国民法典》
第七百八十八条
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国民法典》
第七百八十九条
建设工程合同应当采用书面形式。
《中华人民共和国民法典》
第七百九十条
建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
《中华人民共和国民法典》
第七百九十一条
发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。
44图详解：最高院关于建设工程施工合同纠纷司法解释（一） (二)
贡献者回答建设施工合同纠纷是建工领域高频且需解决的重要难题。施工合同履行过程中争议频发，主要源于合同的复杂性与广泛涉及面，加之工程规模庞大，实际执行与管理难以完全契合合同预期。最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）提供了明确指引。本文将通过图片形式，逐条解析司法解释的关键条款，以助于理解与应用。
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）
法释〔2020〕25号
为确保正确审理建设工程施工合同纠纷案件，维护当事人的合法权益和建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，最高人民法院制定此解释，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律及相关规定，结合审判实践。
第一条
建设工程施工合同无效的情形包括：承包人无资质或超越资质等级、无资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义、必须招标的工程未招标或中标无效。
第二条
在中标合同之外，双方签订的合同若变更工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，且明显背离中标合同，可认定无效。
第三条
发包人未取得建设工程规划许可证等审批手续的，建设工程施工合同无效，但发包人在起诉前取得该审批的除外。
第四条
承包人超越资质签订合同，但在工程竣工前取得相应资质，按照无效合同处理的，不予支持。
第五条
有劳务作业资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，不认定为无效。
第六条
施工合同无效，一方请求赔偿的，需证明对方过错、损失大小及因果关系。
第七条
借用有资质的建筑施工企业名义签订合同，发包人请求出借方与借用方对工程质量不合格等损失承担连带责任的，法院支持。
第八条
对建设工程开工日期有争议时，应依据开工通知、合同、施工许可证、竣工验收报告等确定，发包人同意实际进场施工的，以进场时间为准。
第九条
对建设工程实际竣工日期有争议的，以工程验收合格之日、承包人提交验收报告之日或发包人擅自使用之日为准。
第十条
承包人未在约定期限内申请工期顺延，但发包人同意或有合理抗辩的，工期不顺延。
第十一条
建设工程竣工前，工程质量争议，经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
第十二条
因承包人原因工程质量不符合约定，拒绝修理、返工或改建的，发包人请求减少支付工程价款的，法院支持。
第十三条
发包人具有导致工程质量缺陷的过错责任，包括设计缺陷、指定材料不合格或直接指定分包人。
第十四条
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。
第十五条
因建设工程质量发生争议时，发包人可与总承包人、分包人和实际施工人共同起诉。
第十六条
发包人在施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合约定为由主张违约金或赔偿费用的，法院合并审理。
第十七条
承包人请求发包人返还工程质量保证金的条件包括约定期限届满、双方未约定期限的两年后、发包人原因导致验收延迟后的九十日后、双方未约定的两年后。
第十八条
因保修人未及时履行保修义务导致建筑物毁损或造成人身财产损失的，保修人承担赔偿责任。
第十九条
建设工程计价标准或方法有约定的，按照约定结算工程价款；设计变更导致工程量或质量标准变化时，无法协商一致的，参照签订合同时的计价方法或标准结算。
第二十条
对工程量有争议的，按施工过程中形成的签证确认。承包人提供发包人同意施工证据但未提供签证文件的，可参照其他证据确认实际工程量。
第二十一条
发包人未在约定期限内答复视为认可竣工结算文件的，按照文件结算工程价款。
第二十二条
施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书内容不一致的，以该文件作为结算工程价款的依据。
第二十三条
发包人将非必须招标的建设工程进行招标后，另行订立的施工合同若背离中标合同的实质性内容，以中标合同作为结算依据，但因客观情况变化而另行签订合同的除外。
第二十四条
数份无效施工合同中，工程质量合格，承包人请求参照实际履行合同的工程价款约定折价补偿的，法院支持。
第二十五条
垫资和垫资利息有约定的，按约定返还；无约定的，按照工程欠款处理；无利息约定的，不予支持利息。
第二十六条
欠付工程价款利息的计算标准由双方约定，无约定的，参照同期同类贷款利率或同期贷款市场报价利率。
第二十七条
利息从应付工程价款之日开始计算，无约定或约定不明的，以交付之日、提交竣工结算文件之日或当事人起诉之日为准。
第二十八条
固定价结算工程价款的约定，一方请求对工程造价进行鉴定的，法院不予支持。
第二十九条
诉讼前已对工程价款结算达成协议，一方请求鉴定的，法院不予准许。
第三十条
诉讼前共同委托的鉴定意见，一方不认可申请鉴定的，法院准许，但双方明确表示受该意见约束的除外。
第三十一条
争议事实范围确定或双方请求对全部事实鉴定的，进行鉴定。
第三十二条
未申请鉴定或申请后未支付鉴定费用、拒不提供材料的，承担举证不能的后果。
第三十三条
法院准许鉴定申请后，确定委托事项、范围、期限等，并组织质证争议材料。
第三十四条
法院组织质证鉴定意见，鉴定人使用未经质证材料的，组织再次质证。质证后，该部分材料不能作为鉴定依据的，鉴定意见不予。
第三十五条
承包人请求就工程折价或拍卖价款优先受偿，应予支持。
第三十六条
建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权。
第三十七条
装饰装修工程具备折价或拍卖条件，请求优先受偿的，应予支持。
第三十八条
建设工程质量合格，请求优先受偿的，应予支持。
第三十九条
未竣工但质量合格的工程，请求优先受偿的，应予支持。
第四十条
优先受偿的工程价款范围依据规定确定，逾期支付的利息、违约金、损害赔偿金等不予优先受偿。
第四十一条
行使优先受偿权的期限为十八个月，自应给付工程价款之日起计算。
第四十二条
发包人与承包人放弃或限制优先受偿权，损害建筑工人利益的，不支持发包人主张。
第四十三条
实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，法院应予受理。
第四十四条
实际施工人请求代位权诉讼的，法院应予支持。
第四十五条
本解释自2021年1月1日起施行。
工程建筑合同纠纷司法解释 (三)
贡献者回答工程建筑合同纠纷的司法解释主要包括以下内容：
一、发包人反诉的处理 合并审理原则：在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，如果发包人以建设工程质量不符合合同约定或法律规定为由，提出要求承包人支付违约金或赔偿修理、返工、改建的合理费用等损失的反诉，人民法院可以合并审理。这一规定旨在提高诉讼效率，避免诉讼资源的浪费，同时也方便当事人解决争议。
二、强调法律依据 法律依据明确：该司法解释是基于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》制定的，为处理此类纠纷提供了明确的法律依据，确保法院在审理过程中能够依法裁判，维护当事人的合法权益。
三、注重工程质量 工程质量为核心：司法解释强调了工程质量在建设工程施工合同中的重要性。如果工程质量不符合约定或法律规定，发包人有权要求承包人承担相应的违约责任或赔偿责任。这有助于促进承包人提高工程质量意识，保障建设工程的安全和质量。
综上所述，工程建筑合同纠纷的司法解释主要围绕发包人反诉的处理、法律依据的明确以及工程质量的重视等方面进行规定，旨在维护当事人的合法权益，提高诉讼效率，促进建设工程的健康发展。
审理建设工程施工合同纠纷案件司法解释一 (四)
贡献者回答法律分析：为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，结合审判实践，制定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》。
法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》 第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。
从上文内容中，大家可以学到很多关于建设工程施工合同司法解释的信息。了解完这些知识和信息，法构网希望你能更进一步了解它。
